• Главная
  • Практика
  • Статьи
  • ЕСПЧ
  • Стоимость услуг

Завершение судебного спора не исключает повторного иска о взыскании неустойки

  • размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
  • Печать
  • Эл. почта
  • Добавить комментарий
{hsimage}    Решением Киржачского районного суда Владимирской области с ООО "Эдкор", ИП Коркодел В.П. взысканы денежные средства, внесённые в оплату договора подряда на строительство дачного дома. Поскольку решение суда в течение длительного времени не исполнялось, истец обратился в Савёловский районный суд г. Москвы с требованием о взыскании неустойки с каждого из ответчиков. Признав обстоятельства, изложенные в решении Киржачского суда, преюдициальными, т.е. не подлежащими повторному доказыванию, суд дополнительно взыскал с ответчиков неустойку (более 200 тысяч рублей), компенсацию морального вреда и штраф.
 
Как указано на сайте фирмы "Эдкор", киржачская строительная компания известна далеко за пределами Владимирской области и является одной из ведущих строительных фирм на европейской территории России. Совсем недавно генеральный директор компании вернулся из Германии, где находился по делам фирмы.
 
Вместе с тем,  Прокуратурой Киржачского района в отношении руководителя данной организации возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 ч. 1 УК РФ.
Решение суда:
{hsimage}{hsimage}{hsimage}{hsimage}{hsimage}{hsimage}{hsimage}
Твитнуть
Другие материалы в этой категории: « При отказе потребителя от услуги удержанию подлежат лишь фактически понесённые расходы Ноутбук - персональный компьютер с основными периферийными устройствами »

You have no rights to post comments

JComments
Наверх

Популярное

  • О действии ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам"
  • С авиакомпании "ВИМ-АВИА" взыскана компенсация за задержку рейса
  • 08-28 Подано заявление об устранении описки
  • Производителю чёрной икры отказано в иске к ОЗПП о защите деловой репутации
  • Оглашено решение суда по лодочному мотору TOHATSU

Похожие материалы

  • Назначено предварительное заседание по жалобе на МИФНС (АС МО)
  • Затопленный больше полувека назад город показался из воды в Ярославской области из-за маловодья
  • Направлена претензия к ООО "Премьер Трейдинг" (Sagitta) в инт. К. Контрольный срок - 01.04.2010
  • Газета.ру. Продержали в милиции до поздней ночи
  • Запрос по делу К. к компьютерной компании получен федеральным Правительством
  • Главная страница
  • Практика
  • Статьи
  • ТВ и видео
  • Гарантия возмездия
  • Аффидевите
  • Выписка из ЕГРЮЛ
  • Наследственные дела
  • Стоимость услуг
  • Как оплатить?
  • Калькулятор неустойки
  • Общественная деятельность
  • Поиск по сайту
  • Задать вопрос адвокату

Партнёры

  • Союз потребителей СПб
  • Справочник ритуальных услуг
  • SLY Computers
  • Печати и штампы
  • АНО ИППП

  • Забыли пароль?
  • Забыли имя пользователя?
авиаперевозки арбитраж банк банки белый список воздушный кодекс вред здоровью дмитрий лесняк интервью кредит кредитная история кредиты лесняк медицинские услуги молога моральный вред недвижимость неустойка пищёвка потребительский экстремизм рыбинск рыбинское водохранилище садовые товарищества ссудный счет страхование страховое возмещение технически сложные товары трудовые споры туризм услуги
Яндекс цитирования'; Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
Copyright © Yougrids 2023 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
Практика